补充资料：承包工程合同的索赔条款

承包工程合同的索赔条款


承包工程合同的索赔条款为约束签约双方信守合同，保证工程正常实施，因一方违约而造成另一方的经济损失应按合同规定予以赔偿的条款。索赔条款必须明确规定赔偿事项、赔偿条件和赔偿方式。属于承包商违约的通常有:①承包商事先未获得业主书面同意而转让合同②承包商无正当理由不开工，或接到工程师指令后仍停工(停工一般不得超过28天)。③某些材料或工程不符合合同要求.接工程师书面更换、拆建通知后(一般1个月左右)仍不撤换或拆毁重建。④不按合同规定施工，不听工程师警告、无视工程质量和工程师反对意见仍把部分工程转包。⑤承包人破产或归并于债权人，或法院命令必须停业清理。在上述情况下，业主有权书面通知承包商停止合同，退还占有土地，驱逐承包商并没收其履约保证金。对拖延竣工期的承包商，要实行罚款，罚款数额一般不超过合同总金额的3%.提前完成工程或完成部分工程，业主则应支付奖金。属于业主违约的有:①干涉或阻挠工程师签发结算支付证书或未能按合同规定付给承包商，承包人则有权书面通知业主，终止合同。终止合同后，业主除承担终止合同前义务外，还应负担由此给承包人带来的损失和损害。②变更工程和修改设计超过合同规定的比例(一般合同规定不得超过工程量的20%)，此时，承包商除向工程师提出延长工期外，还应据此提出索赔和调整工程价格。③施工条件改变，因业主提供不确切的地质资料，港口拥挤或材料紧缺.而加大工程费用或拖延工期所引起的费用，可以向业主索赔。④在合同中明确规定的不可抗力范围内的原因，导致合同解除或延迟合同履行所造成的损害，承包人要详细记录，并及时提出索赔。⑤工程师提出合同规定以外的检验或工程移交前业主已占用，占用后指责工程缺陷而进行修复，承包商可以向业主提出索赔困工程中断或中止(由于业主原因)，业主应负担由此而增加的费用或造成的经济损失，工程暂停再复工，承包商有权索鬓髦蒸薰恿黔粼亨篡弩薯霎鼎孺黔

说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。